|
港区C区1号及2号多用途码头工程所需门座式起重机等设备招标采购公告
1、招标条件：
本招标项目嘉兴港海盐港区C区1号及2号多用途码头工程（下称本项目）初步设计已由浙江省发展和改革委员会浙发改设计[2010]75号文批复，施工图设计已由嘉兴市港务管理局[2010]122号文批复，并已列入2010年度省基本建设计划，项目业主嘉兴港海盐码头有限公司（以下简称“招标人”），建设资金为自筹，项目已具备招标条件，现对本项目的设备采购及安装进行公开招标，实行资格后审。
2、项目概况及招标范围：
2.1嘉兴港海盐港区C区1号及2号多用途码头工程位于嘉兴市海盐县大桥新区（121°2?E，30°34?N），东侧距杭州湾跨海大桥为1.9km。本项目的建设规模为2个1万吨级多用途泊位（水工结构按靠泊2万吨级船舶设计），年设计吞吐量为160万吨，年设计通过能力为165万吨，项目占地面积 258亩。
2.2本次招标范围：第1标段40T-33M门座式起重机贰台和16T-33M门座式起重机贰台，工期8个月，第2标段：41T-40M轨道式集装箱龙门起重机贰台，工期8个月，包括该两个标段起重机设备本体及附属设备的设计、制造、检验/试验、装配、运输、安装、调试、试运、验收、取证（整机和分包特种设备取证），以及检修、维护、技术培训、售后服务等相关的服务，即交钥匙工程。同时负责向有关部门办理本机安全使用许可证书。
3、投标人资格要求
3.1第1标段对投标人的资格要求
（1）中华人民共和国境内注册的独立企业法人；
（2）具有特种设备制造许可证（门座起重机A级）、省级及以上主管部门认可的特种设备安装维修资格；
（3）具有完善的质量保证体系，并通过ISO9001质量体系认证,且在有效期内；
（4）业绩要求：具有门座式起重机的生产制作经验，自2007年1月1日以来在沿海港口已经交付使用吊钩下额定起重量不小于40T、最大幅度不小于33M 的四连杆门座式起重机10台及以上的业绩（投标人应提供前述起重机的“合同协议书”和“合同设备验收证书”等业绩证明材料,时间以“合同设备验收证书”日期为准）；
（5）起重机设备钢结构的生产制造，只允许在投标人企业内进行，严禁分包生产制造；其余投标人不能生产的配套设备经招标人同意可以分包生产；
（6）具有良好的银行资信和商业信誉，注册资本金不少于3000万元人民币，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；
（7）自2007年11月1日以来，投标人无行贿犯罪行为（以法院判决书和出具的时间为准）。
3.2第2标段对投标人的资格要求
（1）中华人民共和国境内注册的独立企业法人；
（2）具有特种设备制造许可证（轨道式集装箱门式起重机B级及以上）、省级及以上主管部门认可的特种设备安装维修资格；
（3）具有完善的质量保证体系，并通过ISO9001质量体系认证，且在有效期内；
（4）业绩要求：具有轨道式集装箱龙门起重机生产制作经验，自2007年1月1日以来在沿海港口已交付使用全自动伸缩式集装箱吊具下额定起重量不小于 40T、轨距不小于40M的轨道式集装箱龙门起重机4台及以上的业绩（投标人应提供前述起重机的“合同协议书”和“合同设备验收证书”等业绩证明材料，时间以“合同设备验收证书”日期为准）；
（5）起重机设备钢结构的生产制造，只允许在投标人企业内进行，严禁分包生产制造；其余投标人不能生产的配套设备经招标人同意可以分包生产；
（6）具有良好的银行资信和商业信誉，注册资本金不少于3000万元人民币，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；
（7）自2007年11月1日以来，投标人无行贿犯罪行为（以法院判决书和出具的时间为准）。
3.3本次招标不接受国内制造商的代理投标，不接受联合体投标。
3.4本次招标允许一个投标人同时参与上述两个标段的投标，也允许一个投标人同时成为上述两个标段的中标候选人（或中标人）。
4、招标文件的获取：
4.1凡有意参加投标者，请于2010年11月25日至2010年12月01日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9:00～11:30，下午 14:00～16:30（北京时间，下同）,持企业法人营业执照副本原件、特种设备制造许可证副本原件、特种设备安装维修许可证副本原件、ISO9001 质量体系认证证书原件、单位介绍信、浙江省重大工程交易登记手册、经办人身份证及上述资料复印件（指彩色扫描件或清晰复印件），至浙江省公共资源交易中心（杭州市曙光路140号302室10号位0571-87630293）购买招标文件。
4.2招标文件每套售价800元，标书售出后不退，图纸押金每套500元。
4.3未取得交易登记手册的投标人，应在购买招标文件前先办理好承包人交易档案登记手续，交易档案登记申办事项，登录浙江重大工程交易网(Http://www.zmctc.com)。
5、投标文件的递交
5.1招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会：
踏勘现场时间：2010年12月02日9时，集中地点：嘉兴港海盐码头有限公司会议室；
投标预备会时间：2010年12月02日10时，地点：嘉兴港海盐码头有限公司会议室。
5.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2010年12月20日9：30，投标人应于当日8:30至09:30将投标文件递交至浙江省公共资源交易中心。
5.3所有投标人应在投标截止期三天前缴纳开标日当月的浙江省公共资源交易中心席位费，否则交易中心电脑系统将无法接受投标。
5.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
招标人：嘉兴港海盐码头有限公司
地址：浙江嘉兴市乍浦镇东方大道东方物流公司四楼
邮编：314201
电话：0573-85291889
传真：0573-85291898
联系人：顾跃
招标代理：杭州同欣工程管理有限公司
地址：杭州市古墩路申花路口绿城紫金广场C座9楼
电话：13588868227
传真：0571-88259337
联系人：周峰
|
今天是：
